******有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）项目35kV集电线路工程专业分包招标公告

（招标编号：BYJTFD-SG-003-2024）

1.招标条件

************有限公司，资金已落实。************有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人获取招标文件参与本项目投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点

建设地点位于 甘肃省白银市景泰县境内。

2.2 工程概况及标段概况

本期项目拟安装35台单机容量5.56MW和1台5.4MW的风力发电机组，项目位于甘肃省白银市景泰县，风电场区场地为低山丘陵地形，海拔高程介于1790m~1970m之间。风电场址附近有G338国道、G2012定武高速、乌玛高速及S201省道经过，交通比较便利。

本工程装机容量200MW，新建道路31.95km，改扩建道路41.66km。通过35kV集电线路接入A区40万千瓦风电项目升压站，其中50MW接入A区风电场所配主变压器35kV侧，其余150MW接入本工程在A区升压站内安装的1台150MVA的三相三绕组（第三绕组为平衡绕组）电力变压器。主变压器以1回110kV主变进线间隔接入升压站110kV母线，由A区风电场项目统一送出。

本标段为35kV集电线路工程施工标

2.3 工期要求

******有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目 施工 标段 35kV集电线路工程施工标计划于 2025 年  4  月  05 日开工，  2025 年 5 月 25 日完工。具体以进场开工时间为准。

2.4 质量要求

******有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目 施工 标段 35k******有限公司质量技术要求。

2.5 招标范围

******有限公司F区20万千瓦风电项目总承包（EPC）工程项目项目施工标段35kV集电线路工程施工标，承包范围包括（但不限于）：

（1）负责35KV集电线路工程架空线路和地埋线路的场地平整、基础开挖、混凝土浇筑施工、施工道路及便道修筑、接地网安装、材料检测等全部施工，箱变高压侧至杆塔电缆及端头安装制作，负责本项目全部的塔材、电缆、导线、金具、导地线、光缆、通讯、隔离开关、避雷器、防鸟刺、生产准备工器具（含升压站）、生产期标牌标语（含升压站）及其附件等设备（材料）的采购、验收、保管、安装、接线、调试、取样送检、常规试验及交接试验检测等全部电气工程施工；线路架设中的各类道路、输电线路、通信线路、建构筑物等其他障碍物的跨越施工、地埋线敷设中协调及赔偿支付等工作；

（2）投标人负责本标段范围内的各种影响施工的问题协调、临时征租地（塔基基础占地、施工便道、地埋线占地等）赔偿及支付等工作；集电线路跨越铁路的协调、沟通及赔付等工作。

（3）负责本标内发包人采购的设备材料接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运等工作（如有）；

（4）发包人提供的钢筋、混凝土材料（如有），投标人施工中应合理组织使用，损耗率控制在合理范围内，钢筋、混凝土损耗率控制在 2 %以内，如超过合理损耗，超出部分按照发包人采购价格的 1.2倍核算，在结算过程中扣除；

（5）除发包人提供的设备、材料以外其余所有设备和材料的采购、运输、接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运、取样抽检等工作；发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由投标人自行解决，其中塔材的供应商必须是进入国网公司的合格供应商（提供证明文件）；

（6）所有合同工程施工、验收、维护和缺陷修复。资料整理归档、竣工验收、直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务；

（7）施工区域的治安、保卫、防疫、环境卫生、安全文明施工管理及自用施工生活区的警卫和公共物业管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护；

（8）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、清场等；

（9）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作，配合发包人完成创优的工作；

（10）投标人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件（包含各工程类所有验收资料及试验报告），并安排专人配合；响应人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中；

（11）投标人应自行办理劳动用工许可、特种设备的安装许可、有害物品存放许可、施工机械使用许可、施工单位在当地的营业许可等相关施工手续，费用含在总报价中；

（12）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；发包人有权对本合同工作内容和工程量做适当调整，具体内容详见工程量清单及招标文件技术条款，具体施工内容以施工蓝图为准。

详见招标文件技术条款。（注：承包范围与工程量清单内容保持一致）

3.投标人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包二级及以上资质，具备完整的质量保证体系，并通过管理体系认证

3.1.2企业资产（财务要求）： 近三年财务状况（2021年、2022年、2023年）良好、且无亏损

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：具有机电（电力）专业二级及以上注册建造师职业资格证书、中级职称、具备有效的安全生产考核证书（B证），担任过1个或多个类似工程项目经理业绩，且为但未其他在建工程项目的项目经理

（2）项目技术负责人的资格要求： 具有中级及以上职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过1个及以上类似工程项目施工技术管理经历的业绩

（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：  人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位、农民工由专人负责（劳资专员） 

3.1.4 企业工程业绩要求： 近3年内具有不得少于1项类似工程业绩及经验

3.1.5 企业资信要求：

******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

******有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：******/)；

******法院列为被执行人（查询网址：************法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/）。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。

 不适用 

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。

4.招标文件的获取

凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年  3 月  11  日至2025 年 3  月 17日，每日上午  8:30  时至  11:30 时，下午  14:00  时至  17:00  时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱（******），在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式，同时将相关资料上传至******/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年04月01日10时00分（北京时间，下同），地点为 西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼 10层会议室（具体会议室另行通知）。

5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.开标时间、地点

6.1 开标时间为  2025 年 04 月 01 日 10 时00 分

6.2 开标地点为 西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼 10层会议室（具体会议室另行通知） 。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（******）、中国电建阳光采购网(******/)******有限公司网站（http：//******）上发布。

8.中标人数量：1人。

9.联系方式

******有限公司

地    址：西安市雁塔区丈八东路 18号中国电建西北院

联系 人： 徐工

电   话：  029-******   

邮   箱：  ****** 

10.监督机构

******有限公司

监督电话：******

******有限公司

                                    2025  年 03 月 11 日